Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как утверждается проектная документация?

Как утверждается проектная документация?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2011, 22:25
Как утверждается проектная документация?
_andrey52
 
проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137

Согласно ДБН А.2.2-3-2004 "Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства"

9.19 Проектная документация (ЭП, ТЭР, П, РП) утверждается при наличии положительного комплексного заключения государственной экспертизы в соответствии с 9.13 данных Норм.
Утверждение фиксируется в официальном документе в форме приказа (распоряжения или решения). В документе об утверждении приводятся основные данные и технико-экономические показатели, приведенные в приложениях Л – для жилых домов, М – для общественных зданий, Н – для объектов производственного назначения.

Кто издает приказ? Заказчик? А если заказчик частное лицо?
Т.е. как утверждается проектная документация, если заказчик частное лицо?
Просмотров: 63483
 
Непрочитано 27.06.2013, 16:16
#21
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от seergy Посмотреть сообщение
Полагаю, что утверждение ПД должно оговариваться в договоре,
Нет. Меня не интересует, утвердит ли Заказчик документацию или отправит на макулатуру. Главное, чтобы он у меня её принял и подписал Акт выполненных работ.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 17:05
#22
seergy

ГИП, экспертиза РИИ и ПД
 
Регистрация: 19.01.2010
ХМАО-Югра
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Нет. Меня не интересует, утвердит ли Заказчик документацию или отправит на макулатуру. Главное, чтобы он у меня её принял и подписал Акт выполненных работ.
Подписывая акт, заказчик соглашается, что всё выполнено в полном объёме и соответствует его ТЗ, и, как сужу по опыту, как бы утверждается ПД.
Хотя может утверждать нужно либо посредством грифа утверждения, либо издания соответствующего распорядительного документа
Вряд ли акт выполненных работ может быть распорядительным документом, даже как прилагаемое к договору.
Полагаю, что Правительству РФ или Минрегиону стоило бы утвердить какой-нибудь документ вроде: "Порядок утверждения ПД застройщиком или техническим заказчиком", а в ст. 48 ГК РФ добавить часть 15.1, которая регламентировала бы, что порядок утверждения проектной документации застройщиком или техническим заказчиком утверждается Правительством РФ или Минрегионом.
Вот немного судебной практики: законодатель не придал ч. 15 ст. 48 ГК РФ и ст. 760 Гражданского кодекса Российской Федерации императивный характер, т.е. в обязательных к исполнению или выполненных в обязательном порядке.

Судебные акты мотивированы нарушением обществом пунктом 3.2.4, 3.2.5 контракта и неисполнением в установленный контрактом срок обязанности по согласованию проектной документации со всеми заинтересованными организациями и получению положительного заключения по документации Управления Главгосэкспертизы России по Ростовской области.
В заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора общество просит их отменить, ссылаясь на то, что судами не дана оценка доказательствам, свидетельствующим о просрочке заказчиком исполнения обязательства по передаче подрядчику задания на проектирование, технических условий; на неприменение судами статей 405, 406 Гражданского кодекса Российской Федерации, неправильное применение статей 760, 762 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Рассмотрев заявление и материалы надзорного производства, Судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Удовлетворяя исковые требования, суды исходили из доказанности факта нарушения обществом обязательств по контракту в части сроков согласования проектной документации.
Приведенные в заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора доводы не могут быть признаны обоснованными.
Довод об императивном характере нормы, содержащейся в статье 760 Гражданского кодекса Российской Федерации, об обязанности подрядчика вместе с заказчиком (и только) согласовывать техническую документацию, неправомерен, поскольку указанная норма предусматривает совместное согласование технической документации двумя лицами: подрядчиком и заказчиком - с компетентными органами при необходимости.
Такая необходимость совместного согласования должна быть предусмотрена условиями договора либо доказана суду.
Статья 762 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает обязанность заказчика участвовать вместе с подрядчиком в согласовании технической документации с соответствующими органами, если иное не предусмотрено договором.
Судом установлено, что по условиям заключенного госконтракта обязанность согласования технической документации возложена на подрядчика, то есть общество.
Отклоняя довод общества со ссылкой на пункт 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, суды исходили из того, что законодатель не придал нормам данной статьи императивный характер.
Оснований для вывода о неправильном истолковании судом данной нормы Судебная коллегия не усматривает. В перечне оснований для отказа в принятии проектной документации на государственную экспертизу такого основания как направление документации ненадлежащим лицом, не предусмотрено.
Кроме того, суд принял во внимание пункт 2.7 госконтракта об оплате госзаказчиком подрядчику затрат на проведение экспертизы проектной документации.
Доводы о нарушении претензионного порядка разрешения спора приводились заявителем в суде всех инстанций и были отклонены как необоснованные.
Оснований для иной оценки этих доводов у Судебной коллегии не имеется.

Последний раз редактировалось seergy, 27.06.2013 в 22:28.
seergy вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 09:58
#23
Мишастик


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 108


Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, опытом как утверждается проектная документация согласно части 15 ст. 48 ГрК РФ:
15. Проектная документация, а также изменения, внесенные в нее в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса, утверждаются застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором. В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации, за исключением случаев, предусмотренных частями 15.2 и 15.3 настоящей статьи.
Согласование требует городская архитектура. Без него не выдает разрешение на строительство. Объект неэкспертизный.
Спасибо.
Мишастик вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 11:08
#24
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Мишастик Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, опытом как утверждается проектная документация согласно части 15 ст. 48 ГрК РФ:
15. Проектная документация, а также изменения, внесенные в нее в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса, утверждаются застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором. В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации, за исключением случаев, предусмотренных частями 15.2 и 15.3 настоящей статьи.
Согласование требует городская архитектура. Без него не выдает разрешение на строительство. Объект неэкспертизный.
Спасибо.
Приказ по организации об утверждении проектной документации. На документации - штамп "В производство работ", в котором указаны реквизиты приказа.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2021, 08:49
#25
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Добрый день. А вообще, нужно ли в шифре штампа документации ставить дополнительные буквы. Например, проект раздела ЭС:

21.2020-ЭС.ГП (что означает генеральный план), 21.2020-ЭС.ОД (общие данные), 21.2020-ЭС.СО (Спецификация) и т.д. Или просто обходиться 21.2020-ЭС а название листа и так понятно в штампе ? Как все-таки правильно?
Denis2789 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как утверждается проектная документация?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проект ликвидации объекта (проектная документация) Металлург Прочее. Архитектура и строительство 5 09.09.2011 09:13
Проектная документация для технологических линий MUX Технологические решения (ТХ) 7 07.12.2009 09:48
Проектная документация для строительства ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА Nazarenko Oleg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.08.2009 08:21
сметная документация на стадии проектная документация (объект бюджетный) ed-dy Организация проектирования и оформление документации 1 12.08.2009 15:09