|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.02.2015, 08:45 | #1 | |
Экспертиза замечаний по проекту для суда
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 9631
|
|
||||
Инжир Регистрация: 16.02.2015
Рязань
Сообщений: 15
|
Зато судья понимает законы. Сошлитесь на статью 48 ГКРФ:
6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу: 1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий); 3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения). |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
В такие игры нужно играть задолго до начала судебных заседаний и начинать не с судьи. Иначе действительно окажетесь сначала в телевизоре, а потом в суде и на нарах |
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 8
|
Цитата:
В суде наши интересы представляет юрист с моей помощью. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 8
|
Это понятно для нормальных адекватных людей, но судья вообще не слушает когда ей об этом объясняешь, я согласен абсолютная некомпетентность судьи, но что делать нам, вот в чем проблема. Заказчик в свою очередь говорит, что на момент подписания актов, он еще не знал результатов экспертизы, а между подписанием актов и экспертизой прошел год, могло и пять лет пройти, он мог вообще не сдавать ее туда.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 8
|
Я же описал суть проблемы, экспертиза запросила дополнительные геологические разрезы, план планировки микрорайона, а также дополнительную съемку с учетом примыкания соседних улиц. Во время проектирования, мы пользовались имеющейся у Заказчика геологией(но предупреждали, что надо делать дополнительно, он на это не шел), а по поводу той же съемки, пользовались корявой, несогласованной с УАГ(также просили у заказчика сделать норм съемку, в этом он тоже нам отказал) сказал вот все что у них есть, нигде больше нельзя в этом городе найти информации. Поэтому нам пришлось выходить из ситуации с имеющимся исходняком, контракт муниципальный по аукциону, после подписания мы не могли отказаться от него уже, до подписания в аукционной документации в ТЗ было четко написано, всю необходимую исходную информацию и изыскания заказчик предоставляет.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
Я Вам искренне сочувствую. Серьезно. Но. Вы подрядились выполнять работу, в процессе столкнулись с непреодолимыми трудностями: отсутствие исходных данных, без которых ПД разработать невозможно (подтверждено экспертизой). По жизни-то возможно, а по бумажкам - нет. В такой ситуации Вы должны были уведомить заказчика и приостановить работу. То, что Вы этого не сделали, а затратили свое время и средства на разработку формально некачественной ПД, суду малоинтересно Что делать теперь? Я, пожалуй, попытался бы идти по пути, предложенному в #7: работа сделана, замечаний в срок не поступило, акты подписаны, заказчик не выполняет условия договора по оплате выполненной работы в установленный срок. Разговорами о невыдаче исходных данных сами себя закопаете. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Цитата:
1.Соответствие проектных работ, выполненных ООО «СтройПроект», по объекту «Общественно жилой комплекс по ул. Муравленко по ГП -1» утвержденной Департаментом градостроительной политики Администрации Схеме генплана; Архитектурно – планировочному заданию на проектирование, Заданию на проектирование объекта. 2. Соответствие объемов работ, представленных в смете на разработку проектно-сметной документации по объекту «Общественно жилой комплекс по ул. Муравленко по ГП -1», предусмотренного техническим заданием и схемой генплана, объемам работ, прошедшим государственную экспертизу и отраженных в положительном заключении государственной экспертизы № 72-1-4-0727-08 от 24.10.2008г и в пояснительной записке том 1 шифр 1-04/08-ПЗ. 3. Соответствие смет на разработку проектно-сметной документации по объекту «Общественно жилой комплекс по ул. Муравленко по ГП -1», предусмотренного заданием на проектирование и схемой генплана сметным нормативам, установленным действующим законодательством, применительно к фактически выполненным ООО «СтройПроект» работам по проектированию объекта. И когда суд получил наше Заключение строительной экспертизы, подтверждающее соответствие выполненных работ проектировщиком заданию на проектирование и др. разрешительным документам, соответствие объемов работ и смет на разработку проектно-сметной документации, ответчику пришлось оплатить всё. Так что грамотный юрист вам в помощь. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
Вам уже сказали, что в соответствии с ГК, выдать исходные данные должен Заказчик. Вот и требуйте через суд, чтоб он вам их выдал, чтоб вы могли выполнить работу по Договору.
Если он вам не выдает, то требуйте через суд оплату фактически выполненной работы. А вообще ГИП вам хороший нужен, ну и адвокат, чтоб грамотно составить претензии к Заказчику в соответствии ньансами с той проектной работы, которая была проведена. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Экспертиза дала 10 дней на исправление замечаний | baaba | Архитектура | 22 | 16.07.2014 05:10 |
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? | mvart | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 26.11.2011 14:09 |
За чей счет должна проводиться повторная гос. экспертиза? | transport | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 25.11.2010 16:25 |
Экспертиза | layer | Разное | 6 | 17.08.2008 09:46 |